+7 (499) 653-60-72 Доб. 448Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 773Санкт-Петербург и область

Ремонтные и отделочные работы договор

Ремонтные и отделочные работы договор

Данный вид документации еще называют договором подряда. Стороны, которые оформляют такое соглашение — подрядчик и заказчик. Его суть можно описать так: исполнитель принимает на себя обязанности выполнить указанные в тексте требования второй стороны. Характер данных работ может быть строительным, ремонтным, проектным и т.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Стоимость ремонта, равно как и стоимость любых других строительных работ, зависит от множества факторов и определяется индивидуально. Можно попробовать определить минимальную стоимость, так сказать нижнюю границу цены работ за условный квадратный метр, при наиболее благоприятных для строительной компании условиях проведения работ.

Договор подряда на отделочные работы

Главная страница - О компании - Договор на ремонт. Договор на ремонт. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих работ: ремонтно-отделочные работы на Объекте. Работы, указанные в пункте 2. Приемка работ, указанных в п. В случае, если в ходе выполнения Работ возникнет необходимость внесения изменений в сроки выполнения Работ, то такие изменения могут быть внесены только в письменной форме и по согласованию Сторон.

Подрядчиком могут быть приняты к исполнению дополнительные объемы и виды работ. Дополнительные работы фиксируются в Акте о приемке выполненных работ, который подписывается обеими Сторонами. В этом случае срок Договора соответствующим образом, пропорционально увеличению стоимости, автоматически продлевается.

Продолжительность выполнения работ может быть увеличена в следующих случаях: невыполнение Заказчиком условий настоящего Договора; увеличение объема работ; действие обстоятельств непреодолимой силы; по согласованию Сторон.

В случае увеличения или уменьшения объема работ, стороны, руководствуясь настоящим Договором, соответственно корректируют Предварительную спецификацию. Стороны договорились, что Подрядчик поставляет черновые материалы на объект в количестве, необходимом для производства работ, оставшиеся не вскрытые упаковки материалов Подрядчик вывозит за свой счет, при этом осуществляется возврат денежных средств Заказчику.

Стороны понимают, что количество, наименования и стоимость черновых материалов ходе выполнения работ может измениться. Возврат оговоренной суммы за разработку Дизайн-проекта производится после завершения всего объема работ, предусмотренных в Предварительной спецификации, при подписании окончательного акта сдачи-приемки ремонтно-отделочных работ.

Обеспечение работ черновыми материалами является обязанностью Подрядчика. При поставке материалов Подрядчик представляет Заказчику отчет о количестве и цене закупленных материалов. По согласованию сторон Заказчик может предоставить все или часть черновых материалов.

При этом Заказчик несет ответственность за качество и срок поставки материалов. В случае расторжения Договора, принятые и оплаченные Заказчиком строительные материалы, являются собственностью Заказчика и возврату не подлежат.

Обеспечение работ отделочными материалами и оборудованием является обязанностью Заказчика. Заказчик отвечает за качество и срок доставки поставляемых им материалов. По согласованию сторон Подрядчик может предоставить все или часть отделочных материалов и оборудования.

При этом Подрядчик несет ответственность за их качество и срок поставки. Гарантийные обязательства Подрядчика не распространяются на материалы и оборудование, приобретенные Заказчиком самостоятельно или с помощью третьих лиц, а также на работы, выполненные с их использованием.

Подрядчик несет ответственность за сохранность отделочных материалов и оборудования на Объекте. В случае порчи отделочных материалов и оборудования по причинам, не связанным с выполнением работ Подрядчиком, замена указанных материалов осуществляется Заказчиком.

В случае простоев, связанных с заменой материала или его несвоевременной доставкой, Подрядчик письменно уведомляет об этом Заказчика, указывая сроки простоя, тем самым, увеличивая, сроки Договора. Подрядчик принимает на себя следующие обязательства Выполнить Работы с надлежащим качеством, в объеме, предусмотренном Приложениями к Договору.

Выполнить Работы в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие указания не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

В случае выявления обстоятельств, прямо или косвенно препятствующих выполнению Подрядчиком Работ, в том числе увеличивающих окончательный срок завершения Работ, или делающих дальнейшее продолжение Работ невозможным, незамедлительно сообщить об этом Заказчику в письменном виде.

Своевременно, но не позднее 15 календарных дней, устранять недостатки и дефекты, выявленные Заказчиком в процессе выполнения Работ и при приемке Работ, а также в течение гарантийного срока, предусмотренного Разделом 10 настоящего Договора. При осуществлении Работ Подрядчик должен бережно относиться к Объекту, имуществу и оборудованию, находящемуся на Объекте.

В течение 3 трех рабочих дней со дня подписания окончательного Акта приема-передачи выполненных работ освободить Объект от принадлежащих Подрядчику оборудования, инвентаря, инструментов и иного имущества.

Незамедлительно, по первому требованию, информировать Заказчика о ходе выполнения Работ по настоящему Договору в устной либо письменной форме форма информирования устанавливается Заказчиком в соответствующем требовании.

Обеспечить Заказчику возможность проверки качества Работ и порядка их проведения. Подрядчик вправе привлекать субподрядчиков для выполнения работ по Договору.

При привлечении субподрядчиков Подрядчик несет ответственность за действия субподрядчиков, как за свои собственные. Все работники Подрядчика обязаны соблюдать при производстве Работ правила пожарной безопасности, правила техники безопасности, нормы охраны труда.

Предоставить Заказчику по окончании Работ по настоящему Договору Акт приема-передачи. Заказчик принимает на себя следующие обязательства Своевременно предоставить Подрядчику Объект для выполнения Работ. Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, предоставить соответствующие документы для производства работ, обеспечить беспрепятственный доступ на протяжении всего периода производства Работ рабочих и ответственных лиц Подрядчика к Объекту.

Обеспечить въезд на территорию автотранспорта Подрядчика. Заказчик обязан обеспечить наличие и функционирование источников электроэнергии, водопровода и канализации, либо, с согласия сторон возложить обеспечение этих условий на Подрядчика, взяв на себя финансирование работ по обеспечению этих условий.

Заказчик обязан произвести приемку Работ в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором. Производить оплату работ и затрат Подрядчика в сроки и в порядке, установленные в Разделе 4.

По запросу Подрядчика своевременно предоставлять все пояснения и информацию, необходимые Подрядчику для исполнения своих обязательств по настоящему Договору. Заказчик вправе контролировать ход выполнения Подрядчиком Работ по настоящему Договору, не вмешиваясь при этом в оперативно—хозяйственную деятельность Подрядчика.

Заказчик вправе в любой момент запрашивать у Подрядчика информацию о ходе исполнения последним своих обязательств по настоящему Договору. Заказчик обязуется принять и оплатить работы и затраты подрядчика.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ или их части, до их приемки, несет Подрядчик. Исключение составляют случаи повреждения результата Работ до их приемки субподрядчиком Заказчика. Риск случайной гибели или случайного повреждения принятых Работ несет Заказчик.

Приемка Работ осуществляется по Акту приема-передачи. За 2 два рабочих дня до даты, когда Подрядчик будет готов приступить к сдаче-приемке Работ, он обязан уведомить Заказчика о готовности к сдаче Работ. Заказчик и Подрядчик обязаны приступить к сдаче-приемке Работ в течение 2 двух рабочих дней с даты, когда Подрядчик будет готов приступить к сдаче-приемке Работ, о которой Подрядчик уведомляет Заказчика в соответствии с п.

При этом Заказчиком составляется и направляется Подрядчику перечень выявленных недостатков. После устранения Подрядчиком недостатков работ Подрядчик обязуется незамедлительно уведомить Заказчика о дате повторной приемки результатов работ.

В случае, если Заказчик не явился на сдачу-приемку Работ, о которой он, согласно п. В случае разногласий между Заказчиком и Подрядчиком по качеству произведенных работ Заказчик вправе требовать назначения независимой экспертизы. Заключение экспертизы может иметь правовые последствия для сторон только в случае присутствия обеих сторон при производстве экспертизы.

По результатам производства экспертизы стороны подписывают протокол о согласии или несогласии с результатами экспертизы. В случае несогласия одной из сторон с результатами экспертизы, экспертиза может быть произведена повторно по инициативе и за счет несогласной стороны. Гарантийный срок на выполненные по настоящему Договору отделочные Работы составляет 1 один год, на скрытые работы 3 три года.

Гарантийный срок, предусмотренный настоящим Договором, исчисляется с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи. Подрядчик обязуется безвозмездно исправить в течение гарантийного срока, по требованию Заказчика все выявленные недостатки произведенных им работ, при условии, если выявленные недостатки возникли по обстоятельствам, за которые отвечает Подрядчик.

Подрядчик приступает к указанным в пункте Подрядчик не несет ответственность за недостатки, обнаруженные в течение гарантийного срока, которые произошли вследствие нормального износа объекта, усадки, ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, либо по иным причинам, не зависящим от Подрядчика.

Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в судебном порядке на основании, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Работы по настоящему договору могут быть приостановлены Подрядчиком, если Заказчик в течение 5 пяти рабочих дней с момента подачи выполненных работ не оплатит выполненный этап без веских на то оснований.

Срок действия договора при этом продлевается пропорционально сроку приостановки работ. Мотивированный отказ от оплаты должен быть направлен Заказчиком на электронную почту Подрядчика. Настоящий договор может быть расторгнут Подрядчиком в одностороннем порядке в случае, если Заказчик в течение 10 десяти рабочих дней с момента подачи выполненных работ не оплатит выполненный этап без веских на то оснований.

В случае расторжения Договора в одностороннем порядке любой из Сторон возврат оговоренной суммы за разработку Дизайн-проекта не производится. При этом срок выполнения работ пропорционально увеличивается. Уплата неустойки не освобождает Сторону от выполнения обязательств по настоящему Договору. Неустойка взыскивается только лишь в случае направления Стороной, имеющей право на получение неустойки, соответствующего письменного требования Стороне, которая нарушила обязательство по настоящему Договору.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, имевшее место вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению настоящего Договора, таких как наводнение, ураганные ветра, землетрясение и другие стихийные бедствия, эмбарго, война или военные действия, то есть чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предотвращены разумными средствами при их наступлении.

В связи с чем сроки по выполнению Работ могут быть пересмотрены без взыскания штрафных санкций со Сторон. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия такого обстоятельства.

Если эта Сторона не уведомит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в течение 5 Пяти календарных дней с момента их наступления, она лишается права ссылаться на них, за исключением такой ситуации, когда само такое обстоятельство препятствовало уведомлению другой Стороны.

При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного п. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, Стороны будут стараться разрешить путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат рассмотрению в претензионном порядке.

Сторона, права которой, по ее мнению, нарушены, до обращения в суд обязана направить письменную претензию другой Стороне. Сторона получившая, претензию, обязана ответить на нее не позднее 3 трех рабочих дней с момента вручения.

В случае полного либо частичного отказа удовлетворить претензию, либо неполучения ответа на претензию в течение 3 трех рабочих дней с момента получения претензии Стороной, которой направлена претензия, Сторона, права которой, по ее мнению, нарушены, вправе обратиться за разрешением спора в Суд в соответствии с законом.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

Любые дополнения, приложения к настоящему Договору становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания Сторонами.

Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Настоящий договор отменяет и делает недействительным все другие обязательства или заявления, связанные с этим, которые могли быть сделаны сторонами устно или письменно до заключения настоящего Договора.

Датой получения любых уведомлений, претензий, актов, отчетов, писем и других документов, относящихся к предмету настоящего Договора, полученных любой из Сторон в нерабочие дни, либо в рабочие дни после Настоящий Договор составлен в 2 двух экземплярах, на русском языке имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Предварительная спецификация работ. Стороны договорились о возможности применения электронного документооборота. Любые документы, высланные в бумажном виде на фактический адрес получателя, должны быть отсканированы и высланы в электронном виде на адрес электронной почты получателя.

Договор подряда на ремонт квартиры (коттеджа)

Подрядчик обязуется самостоятельно или с привлечением контрагентов из своих материалов, выполнить работы по ремонту офисных помещений: Объем, характер и стоимость работ, предусмотренных в п. Срок выполнения работ по данному договору составляет рабочих дней с момента заключения настоящего договора и получения авансового платежа. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте.

Договор подряда ремонтные работы

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают , то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:. Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить полный комплекс работ по разработке, сопровождению и проведению авторского надзора в соответствии с условиями настоящего Договора, дизайнерского проекта далее по тексту — Документация , помещения далее по тексту — Объект расположенного по адресу: Исполнитель выполняет работы в соответствии с Техническим заданием Заказчика на разработку Документации, а Заказчик принимает и оплачивает результаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора. Состав Документации определяется п. Исполнитель выполняет принятые на себя обязательства в два этапа: Допускаются три бесплатные корректировки. Качественно выполнить ремонтные и отделочные работы своими силами с использованием специального инструмента и оборудования. Своевременно информировать Заказчика об изменении срока начала и или окончания работ.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор подряда на ремонтно-строительные работы ИП с физическим лицом

Главная страница - О компании - Договор на ремонт. Договор на ремонт.

Москва, ул. В случае приобретения материалов Заказчиком, последний для бесперебойной работы, обязуется, своевременно обеспечивать Подрядчика необходимыми материалами.

В том случае, если стороны не придут к согласию, сторона, которая не затронута форс-мажорными обстоятельствами, вправе расторгнуть Договор без обращения в арбитражный суд, на основании письменного уведомления об этом заказным письмом, телеграммой другой стороны. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до момента окончательного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Договор на ремонтно-строительные работы

Работы выполняются из материалов Заказчика. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика. Подрядчик вправе выполнить задание Заказчика своими силами или привлечь для выполнения других лиц. Срок проведения и порядок сдачи работ 2.

Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ в пределах взятых на себя обязательств, сторонние организации в качестве субподрядчиков, при этом Подрядчик несет за деятельность этих организаций полную ответственность. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную договором цену.

Договор на отделочные работы дачного дома

Условия продленной гарантии на 3 года: Гарантия распространяется на укладку кафеля, на черновые работы,на электрику в комплексе отделочных работ. Гарантия распространяется на дефекты, которые возникли по вине Компании. Гарантия не распространяется на дефекты, которые возникли вследствие неправильной эксплуатации помещения. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, а именно: затопление помещения, пожар, стихийные бедствия Гарантия не распространяется на материалы, приобретенные заказчиком Гарантия не распространяется на работы, проведенные с нарушением технологического процесса по требованию заказчика.

Договор на выполнение ремонтных работ под ключ

Собственно, это и является предметом. В данном пункте следует указать не только точную сумму, которая представляется к оплате, но и порядок оплаты. К примеру, она может происходить поэтапно или же по окончанию всех работ.

Ремонт квартир в Тюмени. Ремонт квартир под ключ. Отделочные работы Тюмень.

Договор на ремонтно-строительные работы

Как обустроить свою первую квартиру: рекомендации дизайнера. Отделка современной квартиры в году.

Договор и гарантийные обязательства

Ремонт квартиры требует ответственного подхода к его выполнению и больших денежных затрат. Правильно составленный договор поможет сторонам решить возможные разногласия при его выполнении и дальнейшем приёме заказчиком. Договор на ремонт квартиры относиться к договорам бытового подряда, который регламентируется ст. Согласно ст.

Подрядные работы являются наиболее удобной и распространенной формой урегулирования отношений между заказчиком и исполнителем для выполнения бытовых заказов. Письменное выражение договоренности позволяет обеспечить качественное выполнение услуги и проведение всех работ по ремонту точно в срок. Выполнение физическим лицом подобных работ предполагает достижение согласия между сторонами по всем значимым условиям.

Идеальный ремонт квартир и доступные цены. Ремонт квартир в Санкт-Петербурге, качество работ гарантируется. Договор на ремонт квартир Проект договора Образец Договор составляется для каждого заказчика индивидуально и с учётом его требований, условий, состоянием объекта для ремонта!

Полное наименование организации, предприятия с указанием организационно-правовой формы , в лице должность, Ф. Общая стоимость является окончательной для объема работ, определенного согласно пункту 2. Дата начала работ по настоящему договору определяется датой подписания настоящего договора.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Ремонт квартиры. Последовательность и этапы.
Комментарии 10
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Ростислав

    Подпишет!Обязательно подпишет!Маховик уже запущен.

  2. Ада

    Т.е. как правильней поступить, ездить до упора или платить 8500 пока не поздно и только после этого докатывать ?

  3. Аглая

    Полезные советы спасибо

  4. countthuntati1976

    Добрый вечер! Тарас, как я могу с вами связаться на прямую? мне очень нужен ваш совет и помощь.

  5. afacli

    Мне понравилось особенно в конце)

  6. Зиновий

    А как насчёт интеллектуальной собственности? Могут ли забрать на неё права?

  7. stankidsra

    Самая большая проблема на дорогах нет сплошной по обочине Разминаешься на ближнем и не вера не видно Поездил по европейским дорогам это очень помогает И в первую очередь ЭТО БЕЗОПАСТНОСТЬ

  8. jackceschoa

    В России за переводы более 1000 рублей блокируют счета

  9. Лада

    Агент 007 у нас в стране запрещен))

  10. Лариса

    Здрав будь Тарас. Видел в РФ люди отказываются от ИНН. Возможно ли от казаться в Украине от ИНН?